Paket Seçimi

OCS

Hizmet Sözleşmesi

PAKET: KURUMSAL (GROWTH)

OCS Creative Studio

İstanbul, Türkiye

İşbu sözleşme, OCS Creative Studio ("Yüklenici") ile Müşteri ("İşveren") arasında; projenin geliştirilmesi, hukuki sorumluluklar ve dijital varlığın sürdürülebilirliği şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir.

1. Konu ve Teslimat

Yüklenici, İşveren'in talepleri doğrultusunda web sitesini tasarlayıp kodlayacaktır. Proje bitiminde tüm panel şifreleri İşveren'e teslim edilir. Ödemenin tamamı yapılana kadar kaynak kod mülkiyeti Yüklenici'ye aittir.

2. Yükümlülükler ve Onay Süreci

72 Saat Onay Kuralı: Yüklenici'nin onay için gönderdiği her çalışma, en geç 72 saat içinde denetlenmelidir. Bu süre içinde olumlu/olumsuz dönüş yapılmazsa, çalışma onaylanmış sayılır.
İçerik Sorumluluğu: Web sitesinde kullanılacak tüm metin, görsel ve içeriklerin hukuki sorumluluğu (Telif, KVKK vb.) İşveren'e aittir.
Gecikme: İşveren'in gerekli dökümanları zamanında teslim etmemesinden kaynaklanan gecikmeler, proje teslim süresine eklenir.

3. Revizyon ve Ek Ücretler

Mevcut tasarımın %50'sinden fazlasının değiştirilmesi talep edilirse, İşveren sözleşme tutarının %50'si kadar ek fark ödemeyi kabul eder. Küçük revizyonlar (renk, yazı tipi) paket kapsamına dahildir.

4. Sürdürülebilirlik & Bakım (SLA)

KURUMSAL (GROWTH)

Neden Bu Paket Zorunlu ve Gerekli?

Web siteniz statik bir broşür değil, yaşayan bir organizmadır. Google algoritmaları, tarayıcı teknolojileri ve siber tehditler her gün değişmektedir. Bu paket bir masraf değil, dijital yatırımınızın çöp olmaması için yapılan bir kaskodur.

Sunucu Garantisi: Vercel Enterprise altyapısında %99.9 erişilebilirlik.

SEO Koruma: Sıralama kaybını önleyen teknik optimizasyonlar.

Siber Kalkan: DDoS saldırılarına ve veri sızıntılarına karşı 7/24 izleme.

İçerik Yönetimi: İşinizi kolaylaştıran düzenli metin/resim güncellemeleri.

Seçilen paket kapsamındaki hizmetler:

Vercel Pro Sunucu Yönetimi
Ayda 3 Adet İçerik/Görsel Revizyonu
7/24 DDoS Saldırı Koruması
Google Sıralama (SEO) Takibi

Periyodik Bakım Bedeli

3 Aylık dönemlerde faturalandırılır.

₺3.000 + KDV

Avantaj: Bu paketi aldığınızda, yapacağınız kampanya veya duyurular için dışarıdan tasarımcı/yazılımcı aramanıza gerek kalmaz. Güncellemeler paket kapsamındadır.

5. Yetkili Mahkeme ve Onay

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. İşveren, yukarıdaki şartları ve periyodik bakım bedelini kabul ettiğini beyan eder.

Dijital Onay

Lütfen bilgilerinizi girerek sözleşmeyi imzalayınız.